Меню

Техническое задание на ремонт грунтовой дороги

Техническое задание на выполнение работ по ремонту грунтовых и щебеночных дорог Лухского городского поселения Ивановской области

1. Ремонт дорог с щебеночным покрытием (грейдирование, выравнивание песком, укладка щебня толщина слоя -5-8 см) – 3360 кв. м. (место выполнения работ должно быть согласовано с заказчиком).

С тоимость работ для целей составления сметы не более: 310 тыс. руб.

Период выполнения работ: с 01 мая – до 01 августа 2010 года

2. Профилирование дорог с подсыпкой шлаком (местами) 62500 кв. м. (место выполнения работ должно быть согласовано с заказчиком).

С тоимость работ для целей составления сметы не более: 80 тыс. руб.

Период выполнения работ: с 01 мая – до 30 июня 2010 года

3. Капитальный ремонт водопропускного моста с заменой ж/б дорожных плит и ремонтом кирпичных стен (длина — 6 м, ширина – 3 м., высота 1 м шт.).

С тоимость работ для целей составления сметы не более: 50 тыс. руб.

Период выполнения работ: с 01 июня – до 01 октября 2010 года

Ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по воспроизводству ее первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения.

При этом под первоначальными понимаются транспортно-эксплуатационные характеристики и потребительские свойства дороги и дорожных сооружений в момент сдачи в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта.

Задача ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований в период до очередного ремонта при интенсивности движения, не превышающей расчетную для данной категории дороги.

Критерием для назначения ремонта дороги является такое состояние дорожного покрытия, при котором его ровность и сцепные качества снизились до предельно допустимых значений или когда на других элементах дороги и дорожных сооружениях накопились деформации и разрушения, устранение которых работами по содержанию дороги невозможно или экономически нецелесообразно.

В состав ремонта могут включаться работы по содержанию тех элементов дороги и дорожных сооружений в пределах ремонтного участка, которые не требуют ремонта.

Ремонт производится комплексно по всем элементам и сооружениям на отдельных участках (перегонах) ремонтируемой дороги. Допускается проведение выборочного ремонта отдельных элементов дороги или дорожных сооружений.

К ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений относятся следующие работы:

По дорожным одеждам:

— восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости; восстановление покрытий способами и методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия;

— устройство поверхностной обработки, защитных слоев и слоев износа на всех типах дорожных одежд;

— ликвидация колей глубиной до 45 мм и других неровностей методами поверхностного фрезерования, укладки нового слоя покрытия или поверхностной обработки; восстановление бордюров по краям усовершенствованных покрытий, фрезерование и устройство покрытий из битумоминеральных смесей на укрепительных полосах и обочинах;

— замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях;

— перемощение отдельных участков мостовых с заменой основания;

— восстановление профиля и усиление щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных покрытий с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 500 м на километр дороги в среднем.

Условия выполнения работ: Подрядчик обеспечивает бесперебойное и безопасное движение автотранспорта. Выполнение работ должно производиться без закрытия движения автотранспорта в соответствии с разработанной и согласованной подрядчиком в установленном порядке схемой организации дорожного движения с ОГИБДД по Лухскому району.

Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполнения работ своими материалами, изделиями и конструкциями.

Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до подписания акта приемки работ и за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

Требования к безопасности выполняемых работ:

В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Требования к качеству выполняемых работ:

Выполняемые работы должны соответствовать СНиП. Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.

Объемы в ыполнения работ должны соответствовать исходным данным.

При выполнении работ соблюдать требования ГОСТ, СНиП, СН, РСН, ВСН.

Выполненные объемы работ должны быть сданы Заказчику в срок, определенный муниципальным контрактом.

На бланке организации Приложение

В Администрацию Лухского городского поселения

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по ремонту грунтовых и щебеночных дорог Лухского городского поселения Ивановской области.

Согласно извещению о проведении запроса котировок № 01-02/2010

Изучив извещение о проведении запроса котировок на право заключения вышеупомянутого контракта, а также применимые к данному запросу котировок законодательство и нормативно-правовые акты, сообщаем о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в указанных выше документах. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, включая требования, содержащиеся в приложениях к извещению о проведении запроса котировок.

Полное наименование участника размещения заказа_________________________________________

Почтовый адрес _____________________________________________________________________

ФИО руководителя _____________________________________________________________________

Банковские реквизиты __________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика____________________________________________

Согласны исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок, и осуществить работы определенные Техническим заданием в Приложение к извещению о проведении запроса котировок № 01-02/2010.

Читайте также:  Ремонт хуавей в караганде

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с заказчиком нами уполномочен

(контактная информация уполномоченного лица)

2. Цена работ:________________________________________________________________________________

Стоимость ремонта дорог с щебеночным покрытием ________________________________________;

Стоимость профилирования дорог с подсыпкой шлаком _____________________________________;

Стоимость капитального ремонт водопропускного моста с заменой ж/б дорожных плит и ремонтом кирпичных стен ________________________________________________________________________.

3. Сведения о включенных в цену работ расходах:________________________________________

4. К настоящей котировочной заявке прилагается ___________________ на ________ стр.

5. В случае признания нас победителем в запросе котировок на выполнение работ обязуемся составить смету в строгом соответствии с требованиями извещения о проведении запроса котировок, которая будет являться неотъемлемой частью муниципального контракта.

________________ _______________________ М. П. ________________

Руководитель подпись Ф. И.О.

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

г. Лух «___» __________ 2010 г.

Администрация Лухского городского поселения Лухского муниципального района Ивановской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании ______________________, с одной стороны и _____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ____________, с другой стороны, в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок № _____ от «__» ________ 2010 г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по ремонту грунтовых и щебеночных дорог Лухского городского поселения Ивановской области и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязан принять выполненные работы, при условии соответствия их заказу и оплатить их в порядке и на условиях, согласованных в настоящем контракте.

1.2. Работы, предусмотренные пунктом 1.1 настоящего Контракта, выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ, предоставленной Заказчиком, в объеме, указанном в Приложении № 1, к настоящему Муниципальному контракту, а также в соответствии со сметной документацией, составленной Подрядчиком и представленной Заказчику на утверждение в порядке и сроки, установленные настоящим контрактом.

1.3.Срок выполнения работ, предусмотренных п. 1.1. настоящего Контракта указан в Приложении № 1 к Муниципальному контракту

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Контракту, составляет __________________________________ рублей. Цена контракта указана с учетом стоимости материалов и работ, а также с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также с учетом затрат на транспортировку (перевозку), по выполнению работ, являющихся предметом настоящего контракта.

2.2. Форма и порядок оплаты:

Указанная цена Контракта остается неизменной в течение всего срока действия Контракта за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

2.2.2. Оплата осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика после осуществления промежуточной приемки выполненных работ Заказчиком (представителем заказчика), после подписания акта выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней с момента получения Заказчиком счета-фактуры. Дата и время осуществления промежуточной приемки выполненных работ, устанавливается заказчиком.

В случае отсутствия к моменту оплаты бюджетных средств, выделенных на эти цели, по причинам, не зависящим от Заказчика, срок оплаты продлевается до получения соответствующего финансирования (без применения штрафных санкций к Заказчику).

2.3. Оплата производится за счет средств муниципального бюджета.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего Контракта и сдать их результат Заказчику в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

-производство работ в полном соответствии с ведомостью объемов работ;

-качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, требованиями ГОСТ, СНиП;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение срока эксплуатации объекта.

3.1.3. Приступить к выполнению работ с момента получений разрешения от Администрации Лухского городского поселения после заключения настоящего муниципального контракта. Выполнить работы равномерно и поэтапно.

3.1.4. Предоставить Заказчику на согласование и утверждение в течение трех дней с момента заключения настоящего контракта сметную документацию на выполнение работ, указанных в п. 1.1. контракта, на общую сумму, указанную в п. 2.1. настоящего контракта, а также план-график выполнения работ. До утверждения документации Заказчиком не приступать к выполнению работ.

3.1.5. Обеспечить в период выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности.

3.1.6. Выполнить, предусмотренную п. 1.1. Контракта работу лично, без привлечения третьих лиц.

3.1.7. Исправить по требованию Заказчика все выявленные при приемке работ недостатки.

3.1.8. В случае установления в ходе, производства работ необходимости выполнения работы в объеме большем, чем это установлено сметной документацией, известить об этом Заказчика в трехдневный срок. Работы, не предусмотренные сметной документацией, могут выполняться только после согласования с Заказчиком и без увеличения общей цены Контракта.

3.1.9. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

3.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов.

3.1.11. Нести ответственность за случайное уничтожение и/или повреждение выполненных Работ до даты утверждения Акта приемки законченных Работ приемочной комиссией.

3.1.12.Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Принять выполненные работы, соответствующие условиям настоящего Контракта в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

3.2.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах, порядке и в сроки, установленные настоящим Контрактом.

3.3. Подрядчик вправе:

3.3.1. Требовать оплаты работ, в порядке установленном настоящим Контрактом.

3.4. Заказчик вправе:

Читайте также:  При ремонте когда циклюется паркет

3.4.1. Требовать выполнения работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

3.4.2. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1 Заказчик назначает своего представителя по Объекту, который от его имени до 25 числа каждого календарного месяца (по уведомлению Подрядчика) осуществляет промежуточную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ за текущий месяц. Промежуточная приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с условиями настоящего Контракта с составлением соответствующих актов и справок.

4.2. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, Акт выполненных работ Заказчиком не подписывается до момента устранения выявленных нарушений. Составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

4.3. В случае выявления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества выполняемых работ Подрядчиком, Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты (в пределах стоимости Контракта) в течение 5-ти дней, с момента обнаружения недостатков.

В случае если Подрядчик в указанный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе произвести оплату только тех работ и материалов, по которым у сторон не возникло разногласий с освобождением Подрядчика от обязанности устранения некачественно выполненных работ либо требовать от Подрядчика исполнения обязательств в полном объеме.

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего Контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня их обнаружения.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами — обе стороны поровну.

4.6. При просрочке передачи или приемки результата работы ответственность несет Сторона, допустившая просрочку.

4.7. На Подрядчике лежит риск случайного уничтожения и повреждения результата работ до момента сдачи его заказчику, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости Контракта за каждый день просрочки и возмещает причиненные убытки.

5.2. При несоблюдении Заказчиком предусмотренных настоящим Контрактом исполнения обязательств, Подрядчик вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере 1/300 действующей на день уплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ. Неустойка (штраф, пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного настоящим Контрактом. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пеней, штрафа), если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.3. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Контракту или устранения выявленных нарушений.

5.4. При причинении вреда жизни, здоровью, имуществу граждан, следствие возникновения которых является ненадлежащее состояние объекта по результатам выполнения работ Подрядчиком, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком и лицами, которым причинен ущерб.

6.1. Гарантия качества выполненных работ устанавливается в течении 3 (трех) лет с момента подписания акта выполненных работ по завершении всех работ.

— качество выполнения всех Работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ.

В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в Акте, в котором фиксируются данные недостатки. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика по своему выбору безвозмездного устранения указанных в Акте недостатков и дефектов в разумный срок или соразмерного уменьшения цены Контракта.

7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, административного вмешательства, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему Контракту, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действиях этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего Контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс — мажора.

7.2. Обе Стороны обязаны письменно не позднее 3-х дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс — мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Контракту и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия Контракта должны быть выполнены без изменений.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Ивановской области в установленном законом порядке.

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Контракт в следующих случаях:

— задержки Подрядчиком срока выполнения работ (услуг) более чем на 10 дней;

Читайте также:  Ремонт мультиварок в липецке

— снижения качества работ, предусмотренных в проекте, в результате нарушения Подрядчиком условий Контракта;

— при существенном нарушении Подрядчиком условий настоящего Контракта.

Если Подрядчиком не были устранены отступления от условий Контракта и недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок или если эти недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта с возмещением причиненных убытков.

В иных случаях расторжение контракта допускается по соглашению сторон.

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до выполнения всех обязательств сторонами.

10.2. Настоящий Контракт составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Подпись Заказчика________________ Подпись Подрядчика _______________

Приложение к Муниципальному

контракту № _____от «__» _______ 2010 г.

на выполнение работ по ремонту грунтовых и щебеночных дорог Лухского городского поселения Ивановской области.

1. Ремонт дорог с щебеночным покрытием (грейдирование, выравнивание песком, укладка щебня толщина слоя -5-8 см) – 3360 кв. м. (место выполнения работ должно быть согласовано с заказчиком)

С тоимость работ для целей составления сметы не более : 310 тыс. руб.

Период выполнения работ: с 01 мая – до 01 августа 2010 года

2. Профилирование дорог с подсыпкой шлаком (местами) 62500 кв. м. (место выполнения работ должно быть согласовано с заказчиком)

С тоимость работ для целей составления сметы не более: 80 тыс. руб.

Период выполнения работ: с 01 мая – до 30 июня 2010 года

3. Капитальный ремонт водопропускного моста с заменой ж/б дорожных плит и ремонтом кирпичных стен (длина — 6 м, ширина – 3 м., высота 1 м шт.).

С тоимость работ для целей составления сметы не более: 50 тыс. руб.

Период выполнения работ: с 01 июня – до 01 октября 2010 года

Ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по воспроизводству ее первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик, при котором производится возмещение износа покрытия, восстановление и улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных сооружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организации и обеспечения безопасности движения.

При этом под первоначальными понимаются транспортно-эксплуатационные характеристики и потребительские свойства дороги и дорожных сооружений в момент сдачи в эксплуатацию после строительства, реконструкции или капитального ремонта.

Задача ремонта состоит в восстановлении транспортно-эксплуатационного состояния дороги и дорожных сооружений до уровня, позволяющего обеспечить выполнение нормативных требований в период до очередного ремонта при интенсивности движения, не превышающей расчетную для данной категории дороги.

Критерием для назначения ремонта дороги является такое состояние дорожного покрытия, при котором его ровность и сцепные качества снизились до предельно допустимых значений или когда на других элементах дороги и дорожных сооружениях накопились деформации и разрушения, устранение которых работами по содержанию дороги невозможно или экономически нецелесообразно.

В состав ремонта могут включаться работы по содержанию тех элементов дороги и дорожных сооружений в пределах ремонтного участка, которые не требуют ремонта.

Ремонт производится комплексно по всем элементам и сооружениям на отдельных участках (перегонах) ремонтируемой дороги. Допускается проведение выборочного ремонта отдельных элементов дороги или дорожных сооружений.

К ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений относятся следующие работы:

По дорожным одеждам:

— восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости; восстановление покрытий способами и методами, обеспечивающими повторное использование материала старого покрытия;

— устройство поверхностной обработки, защитных слоев и слоев износа на всех типах дорожных одежд;

— ликвидация колей глубиной до 45 мм и других неровностей методами поверхностного фрезерования, укладки нового слоя покрытия или поверхностной обработки; восстановление бордюров по краям усовершенствованных покрытий, фрезерование и устройство покрытий из битумоминеральных смесей на укрепительных полосах и обочинах;

— замена, подъемка и выравнивание плит цементобетонных покрытий, нарезка продольных или поперечных бороздок на цементобетонных покрытиях;

— перемощение отдельных участков мостовых с заменой основания;

— восстановление профиля и усиление щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных покрытий с добавлением щебеночных или гравийных материалов в количестве до 500 м на километр дороги в среднем.

Условия выполнения работ: Подрядчик обеспечивает бесперебойное и безопасное движение автотранспорта. Выполнение работ должно производиться без закрытия движения автотранспорта в соответствии с разработанной и согласованной подрядчиком в установленном порядке схемой организации дорожного движения с ОГИБДД по Лухскому району.

Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению выполнения работ своими материалами, изделиями и конструкциями.

Все используемые для выполнения работ материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных материалов и оборудования до подписания акта приемки работ и за соответствие используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

Требования к безопасности выполняемых работ:

В месте выполнения работ должны быть проведены мероприятия по технике безопасности, охране труда, пожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.

Требования к качеству выполняемых работ:

Выполняемые работы должны соответствовать СНиП. Качество выполняемых работ должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП, социальных норм и правил эксплуатации.

Объемы в ыполнения работ должны соответствовать исходным данным.

При выполнении работ соблюдать требования ГОСТ, СНиП, СН, РСН, ВСН.

Выполненные объемы работ должны быть сданы Заказчику в срок, определенный муниципальным контрактом.

Источник

Adblock
detector